+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

В настоящем Договоре используются следующие понятия и определения:. Заказчик — , созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее настоящий Договор в соответствии с предоставленными ему правами. Стороны — Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше, вступившие в правовые отношения по поводу исполнения Договора, берущие на себя обязательства и отвечающие по ним в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и положениями настоящего Договора. Договор — настоящий документ с Приложениями, подписанный Сторонами, а также все изменения и дополнительные соглашения, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ, которые также являются его неотъемлемой частью.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заказчик не подписывает акт приемки работ, что делать подрядчику?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда благоустройство территории из материалов заказчика

В настоящем Договоре используются следующие понятия и определения:. Заказчик — , созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее настоящий Договор в соответствии с предоставленными ему правами. Стороны — Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше, вступившие в правовые отношения по поводу исполнения Договора, берущие на себя обязательства и отвечающие по ним в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

Договор — настоящий документ с Приложениями, подписанный Сторонами, а также все изменения и дополнительные соглашения, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ, которые также являются его неотъемлемой частью. Договор определяет взаимные права, обязанности и ответственность Сторон.

Уполномоченные представители Сторон — лица, назначаемые Заказчиком и Подрядчиком на период исполнения обязательств по настоящему Договору для контроля и координации Работ, а также для оперативного решения организационных, технических и производственных вопросов в пределах своих полномочий. Москва, пересечение Пятницкого шоссе и ул. Проектно-сметная документация — комплект документов, разработанный для проведения строительных работ. Исполнительная документация — комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная СНиП.

Скрытые работы — работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций.

Акт сдачи-приемки работ - документ, подписанный Сторонами после приемки выполненных Работ, удостоверяющий завершение Работ по настоящему Договору и переход рисков повреждения гибели результатов Работ.

Рекламационный акт — документ, составленный представителем технического надзора Заказчика в процессе проведения Работ или по результатам приемки Работ и содержащий перечень недостатков, обнаруженных Заказчиком в процессе проведения Работ или во время сдачи-приемки Работ с указанием даты их устранения.

Гарантийный срок — период, на который Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется устранять допущенные по его вине недостатки за свой счет.

Гарантия качества результата Работы распространяется на все составляющие результаты работы. Гарантийный срок начинается с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ. Уведомление — надлежаще оформленное письменное сообщение Заказчика, Подрядчика или их Уполномоченных представителей, направленное по почте заказным письмом, по факсу, по электронной почте, врученное лично курьером.

Оборудование — оборудование, которое необходимо для нормального функционирования Объекта в соответствии с Проектной документацией. Также все виды машин, оборудования, аппаратов, временных и мобильных источников тепла и электроэнергии, приборов, устройств, эксплуатационных и вспомогательных материалов, необходимых для выполнения работ, но не входящих в состав таковых. Сертификат качества — документ предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие материалов изделий, оборудования, конструкций стандартам и техническим условиям, выдаваемый в России или признаваемый Россией.

Определения, приведенные выше в единственном числе, также употребляются и во множественном числе, где это требуется по контексту настоящего Договора. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства по выполнению собственными силами, а также силами привлеченных за счет собственных средств организаций, следующих работ далее — Работы : Устройство дорожных покрытий на Объекте Заказчика на условиях, установленных настоящим Договором.

Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с действующими нормами и правилами, в объеме, согласно согласованным сметам, прилагаемым к настоящему Договору.

Работы выполняются из материалов Подрядчика. Заказчик имеет право в случае необходимости поставить материалы Подрядчику в качестве давальческого сырья. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком поэтапно. Календарные сроки выполнения Работ на Объектах Заказчика определяются Сторонами в согласованных сметах.

Сроки окончания Работ, указанные в сметах, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком сроков окончания Работ по объектам. В случае выявления в ходе выполнения работ по настоящему Договору дополнительных работ, не учтенных в согласованной Смете, Стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют объемы дополнительных работ, их стоимость и срок выполнения.

Работы выполняются в соответствии с утвержденными Сторонами сметами, которые являются приложениями к настоящему Договору и неотъемлемыми его частями. Общая цена Договора определяется как сумма утвержденных Сторонами смет и указанных в Актах выполненных работ цен. Авансовый платеж Заказчик обязуется перечислить в течение 5 Пяти банковских дней со дня подписания Договора и получения счета, выставленного Подрядчиком на дату подписания Договора.

Окончательный расчет за переданный Заказчику результат работ по каждому этапу осуществляется по фактически выполненным объемам в течение 5 Пяти банковских дней с момента подписания Сторонами Актов по формам КС-2 и КС-3 и выставления счета с учетом удержания ранее перечисленного аванса.

Оплата Работ по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 17 Договора. Оплата генподрядных услуг осуществляется путем перечисления Подрядчиком соответствующих денежных сумм на расчетный счет Заказчика в течение 5 пяти банковских дней с даты оплаты Заказчиком выполненных работ. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему Договору необходимыми строительными материалами и изделиями в объемах согласно смете.

Заказчик имеет право поставить Подрядчику строительные материалы и изделия для выполнения работ по настоящему Договору. Подрядчик оплачивает поставленные Заказчиком материалы отдельно на основании счетов Заказчика. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и изделий, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик использует собственные инструменты, оборудование и расходные материалы, необходимые для производства работ.

Поставляемые для строительства материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для исполнения настоящего Договора материалов и изделий до подписания Акта сдачи-приемки работ.

В течение 3 Трех рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Стороны в письменной форме извещают друг друга о назначении уполномоченных представителей для оперативного решения организационных, технических, производственных вопросов, а также для контроля и координации работ. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объекте в соответствии со сроками, определенными Сторонами в согласованных сметах.

После окончания работ промежуточного этапа работ на объекте Подрядчик немедленно передает Заказчику результат выполненных работ по подготавливаемому Подрядчиком Акту о приемке выполненных работ форма КС Так же Подрядчик представляет Справку о стоимости выполненных работ форма КС Заказчик в течение 5 пяти рабочих дней со дня получения Актов и Справок возвращает Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ форма КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ форма КС-3 , либо направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ в письменной форме.

В случае непредставления мотивированного отказа от приемки работ и не подписания отказа от подписания Акта сдачи-приемки работ в указанный выше срок, работы считаются принятыми и подлежащими оплате, а Акт сдачи-приемки работ подписанным. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ, Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счет Подрядчика. Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком в мотивированном отказе Акте , должен устранить все замечания и недоделки.

Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:. Выполнить все Работы в объемах и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора и Приложениями к нему в соответствии с действующими СНиП, ТУ и другими регламентирующими актами.

Несет ответственность за выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение требований СНиП РФ по технологии производства работ. Осуществлять систематический, а по окончании Работ — окончательный вывоз строительного мусора с уборкой территории Объекта от строительного и бытового мусора. Обеспечить содержание и уборку Объекта. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:.

При полном завершении Работ в 3-х дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, а также за координацию их деятельности.

Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе Работ, при их приемке и в период гарантийной эксплуатации. Исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором. Подрядчик вправе:. Требовать оплаты Заказчиком стоимости работ по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных условиями Договора и согласованных Сторонами смет. Требовать от Заказчика устранения любых обстоятельств, препятствующих исполнению Подрядчиком своих обязательств по Договору, если указанные обстоятельства возникли по вине Заказчика, либо иных лиц, привлеченных Заказчиком.

Требовать от Заказчика невмешательства в производственную, финансовую и хозяйственную деятельность Подрядчика, равно как и в деятельность привлеченных им субподрядчиков, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в противоречии с условиями настоящего Договора. Осуществлять иные права по Договору в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:. Обеспечить доступ на представителей Подрядчика на Объект.

Произвести приемку и оплату результатов Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Заказчик вправе:. Требовать от Подрядчика выполнить Работы в объемах, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Гарантийный срок на работы, выполняемые по настоящему Договору, составляет 1 один год с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в Гарантийный период обнаружатся дефекты в выполненных работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком или эксплуатирующей организацией сроки.

Для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 двух рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика или эксплуатирующей организации. Гарантийный период в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Подрядчик освобождается от ответственности в случае, если указанные дефекты произошли не по его вине. Если надлежаще уведомленный представитель Подрядчика не прибудет в установленный срок, то Заказчик или эксплуатирующая организация вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить выявленные дефекты и предъявить связанные с этим расходы для оплаты Подрядчику.

В этом случае Заказчик или эксплуатирующая организация подтверждает произведенные затраты путем предоставления договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих затраты, связанные с устранением дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламационного акта Заказчик или эксплуатирующая организация за свой счет привлекает независимого эксперта и составляет односторонний акт на основе акта экспертизы.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц. В случае нарушения строительных норм и правил, технологии производства работ, отступления от технической документации Сторонами составляется двусторонний акт контроля за качеством работ. Уплата штрафов и неустойки, а также возмещения убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязанностей по настоящему Договору. В случае если работы по настоящему Договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Заказчиком, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и независящих от Сторон событий чрезвычайного характера, таких как: землетрясение, наводнение, иные стихийные действия природного характера, война или революция в РФ, общественные беспорядки, пожар от внешнего источника молнии, разряда внешних линий электропередач , влияющие на выполнение Работ запретительные действия органов законодательной и исполнительной власти, не спровоцированные Сторонами по Договору и иные обстоятельства в соответствии с действующим законодательством.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 трех календарных дней с момента их наступления, письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств. Стороны обязаны в кратчайший срок обсудить целесообразность продолжения Работ и подписать дополнительное соглашение с указанием новых сроков выполнения, порядка ведения и стоимости Работ, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

Свидетельство, выданное отделением МЧС РФ либо другим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны ссылаться на них в дальнейшем.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств.

В случае досрочного расторжения Договора Заказчик выплачивает стоимость выполненных работ, принятых по Акту. Все разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров.

В случае, когда возникшие разногласия не решены путем переговоров, они подлежат передаче в Арбитражный суд Московской области в соответствии с действующим законодательством РФ. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их письменного оформления. Все предварительные устные и письменные договоренности Сторон после подписания настоящего Договора теряют свою силу, если они противоречат условиям настоящего Договора. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде факса, письма по электронной почте, вручается лично или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

Договор подряда

Не позднее рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ Приложение N , Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ Приложение N , либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков с предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для проверки соответствия установленным требованиям качества выполненных Подрядчиком работ. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Описание Договор на асфальтирование территории образец Договор на асфальтирование территории образец Под договором необходимо понимать юридическое соглашение, которое упорядочивает взаимоотношения двух или нескольких участников в рамках законодательства. В каждом соглашении развернуто расписываются все обязанности и полномочия людей или юридических предприятий, подписавших такой контракт. Обычно этот документ включает в себя юридическую информацию, которая удовлетворяет обе стороны.

Уполномоченная организация обязуется осуществлять технический надзор за выполнением Подрядчиком работ по благоустройству Объекта. Сроки выполнения Работ определены сторонами:. Календарные сроки начала и окончания выполнения Работ, отдельных этапов работ, содержание выполнения основных этапов работ определяются графиком производства Работ. Изменение сроков выполнения работ по настоящему Договору не допускается, за исключением случаев, установленных пунктами 3. При этом в случаях, установленных пунктом 3.

Договор на благоустройство территории

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 год с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика. Получить полный текст Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц. Важно Подрядчик не несет ответственности за качество документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику. Договор подряда Благоустройство территории на первый взгляд не требует членства в СРО строителей, но по сути работы относятся к строительному подряду. Получается, что Вы заключили договор, обязались выполнить работы, получили деньги, но работы не выполнили и не предъявили к приемке заказчику.

.

.

.

.

.

.

«Договор» - настоящий Договор, заключенный между Заказчиком и Договора, включая поставку Материалов и Оборудования, для благоустройства, . Передает Подрядчику территорию участка, пригодную для ведения работ по.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. ectuallagon67

    Ахах, китайская копия Евросоюза.